Société immobilière de Nouvelle-Calédonie

Maître d'ouvrage : Société immobilière de Nouvelle-Calédonie Etat / Province Sud /Ville de Thio AVIS D'APPEL D'OFFRES Thio Village - Construction de 11 logements et 2 locaux commerciaux La Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de viabilisation et de construction de 11 logements et 2 locaux commerciaux sur la commune de Thio. La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse pour un même lot en groupement d'entreprises solidaires. Il est possible également aux entreprises de répondre en tous corps d'état. Cette consultation s'adresse également aux entreprises proposant des modes constructifs en ossatures légères. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : 01 : Gros oeuvre 02A : Terrassements 02B : VRD 04 : Charpente / couverture 10 : Peinture 13 : Electricité 14A : Plomberie / sanitaires 14B : Chauffe-eau solaire 15 : Menuiseries extérieures 18 : Menuiserie intérieur (bois) 19 : Revêtement de sols et murs 22 : Plâterie / cloisons légères 25 : Aménagements extérieurs Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le Cabinet Ellipse Architecture - Michel Colombet - Tél/Fax : (687)25 38 51 Les dossiers peuvent être retirés à compter du 26 octobre 2009 chez : - Tirage de plans au 8, rue de la Valbonne, à Nouméa, Tél : (687)27 56 50, Fax : (687)28 78 92. Les offres seront reçues sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer Mont-Coffyn, à Nouméa, jusqu'au mercredi 25 novembre 2009, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés · la nature du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.