du village de Vook (Voh). Le présent appel d'offres est lancé sans variantes. Il est so…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Réalisation de travaux de réparation de chaussée dans la traversée du village de Vook (Voh) La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : La réalisation de travaux de réparation de chaussée dans la traversée du village de Vook (Voh). Le présent appel d'offres est lancé sans variantes. Il est soumis aux dispositions de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics. La maîtrise d'oeuvre est assurée par une personne désignée par le maître d'ouvrage. Le marché est conclu à l'entreprise générale avec sous-traitants éventuels agréés. Outre les critères de jugement déjà prévus à l'article 27 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967, il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères additionnels suivants : - le rabais proposé et l'éventuelle modification de délai d'exécution qui s'y rattache, - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, - le planning d'exécution des travaux et la note d'organisation du chantier. L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre qui sera retenue sera celle jugée la plus intéressante par la commission compétente et non pas obligatoirement la moins disante. Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures de la topogaphie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait chez Tirage de plan, 8, rue de la Valbonne, place Bir-Hakeim, Quartier-latin, Noumé – Tél. : 27 56 50. Les offres seront reçues à la Cellule des marchés de la Direction des infrastructures de la topographie et des transports terrestres, 1 bis, rue Unger – 1' Vallée-du-Tir, jusqu'au : lundi 14 décembre 2009 à 15h30 – délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq (5) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.