de Nouvelle-Calédonie

Société immobilière de Nouvelle-Calédonie Etatlprovince Nord/ Résidence Le Bosquet - Koné ‑ Réseau Electriqe HT - Equipement de poste DP AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction de 167 logements à Koné La Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe Messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de réalisation du réseau électrique HT du groupement d'habitations "Résidence Le Bosquet" sur un terrain de 13 hectares, commune de Koné. Le présent appel d'offres a pour objet les travaux de réalisation du réseau électrique HT et l'équipement du poste de transformation DP HT/BT "KNE 145 - Le Bosquet" du Groupement d'habitations "Résidence Le Bosquet". Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 02 Ter : Viabilisation - Réseau électrique HT Le dossier d'appel d'offres pourront être consulté au bureau d'études ETEC, immeuble Le Kariba - Quartier Latin à Nouméa, Téléphone : 25 19 70. Les dossiers peuvent être retirés à partir du 10 décembre 2009 chez : · Tirage de plans 8, rue de la Valbonne, à Nouméa - Tél. 27 56 50 . Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au mercredi 20 janvier 2010 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au Règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.