Société immobilière de

Maître d'ouvrage : Société immobilière de Nouvelle-Calédonie État / Province Sud / Ville de Dumbéa AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence : Cyatheas Construction de 84 logements à Dumbéa-sur-Mer La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de viabilisation et de construction de 84 logements de la "Résidence CYATHEAS". La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse pour un même lot en groupement d'entreprises solidaires. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : 01 Gros œuvre 02A VRD 02B VRD – Électricité 03 Terrassements généraux 06 Étanchéité et végétalisation des terrasses 07 Charpente / Couverture / Bardages / Serrurerie 10 Peinture 13 Électricité 14 Plomberie / Sanitaires 15 Menuiseries extérieures (Alu) 18 Menuiseries intérieures (Bois) 19 Revêtement de sols et murs en carrelage et faïence 22 Plâtrerie / Cloisons légères 28A Espaces verts forêt sèche 28B Espaces verts 29 Chauffe-eau solaire Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le cabinet d'architecture Agence K KERDONCUFF), Tél. : (687) 27 79 76 ou 27 13 85 / Fax : (687) 27 79 76. Les dossiers peuvent être retirés à compter du 1er février 2010 chez : · COPYGRAPH, 30, rue Auguste-Brun – Quartier Latin – 98800 Nouméa – Tél : (687) 24 01 48 – Fax : (687) 24 01 47. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : mercredi 10 mars 2010, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.