Société immobilière de

Maître d'ouvrage : Société immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES Réhabilitation du foyer G. DUBOIS Opération : foyer Georges-DUBOIS - Réhabilitation en 12 logements, 9 bureaux et 1 villa à Nouméa - Vallée du Tir. La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de réhabilitation en 12 logements, 9 bureaux et 1 villa du foyer Georges-DUBOIS au 30, impasse G.-DUBOIS à la Vallée du Tir. La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse pour un même lot en groupement d'entreprises solidaires. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : Lots Désignations Lot 01 Gros oeuvre / Fondations spéciales Lot 02A VRD Voirie Lot 02B VRD Assainissement Lot 02F VRD Électricité Lot 07B Charpente métal / Couverture Lot 10 Peinture Lot 13 Électricité Lot 14 Plomberie - Sanitaires Lot 14B Chauffe-eau solaire Lot 15 Menuiseries extérieures (Alu) Lot 18 Menuiseries intérieures (Bois) Lot 19 Revêtements de sols et murs en carrelage et faïence Lot 22 Plâtrerie - Cloisons légères Lot 28B Espaces verts Lot 30 Ventilation contrôlée Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le Cabinet d'architecture DPJ - Didier PETIT JOUVET, 19, rue du R.P-Rougeyron - BP 4251 - 98847 Nouméa Cedex, Tél. : 27 67 90. Les dossiers peuvent être retirés à compter du jeudi 25 février 2010 chez : · COPYGRAPH, 30, rue Auguste-Brun - Quartier Latin - 98800 Nouméa - Tél. : (687) 24 01 48 - Fax : (687) 24 01 47. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : Jeudi 8 avril 2010 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.