AVIS D'APPEL D'OFFRES Purges et réhabilitation de chaussée sur la RT1 entre le pont de Pouanlotch et le pont de…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Purges et réhabilitation de chaussée sur la RT1 entre le pont de Pouanlotch et le pont de Taom (Tranche 2) La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : Purges et réhabilitation de chaussée sur la RT1 entre le pont de Pouanlotch et le pont de Taom (Tranche 2) Il sera tenu compte des critères suivants pour le choix de l'offre retenue : - le rabais proposé et l'éventuelle modification de délai d'exécution qui s'y attache ; - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier ; - le planning d'exécution des travaux et la note d'organisation du chantier. L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre qui sera retenue sera celle jugée la plus intéressante par la commission compétente et non pas obligatoirement la moins disante. Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues par la délibération 136 du 1er mars 1967 modifiée. Les critères de jugement des offres pondérés sont les suivants : Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la Direction des Infrastructures, de la Topographie et des transports terrestres. Le retrait des dossiers se fait chez REPRO 7 : 282, rue J. lékawé — PK7 —Nouméa — Tél : 48 80 20. Les offres seront reçues au secrétariat du service des infrastructures de la Direction des infrastructures de la topographie et des transports terrestres, 1 bis, rue Unger, le Vallée-du-Tir jusqu'au : vendredi 9 avril 2010, à 15 heures, délai de rigueur L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) joint au dossier de consultation des entreprises (DCE). Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.