Société immobilière de

Maître d'ouvrage : Société immobilière de Nouvelle-Calédonie État / Province Nord / Ville de Pouembout Résidence : OLEA 2 AVIS D'APPEL D'OFFRES Oléa 2 — Construction de 48 logements à Pouembout La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de viabilisation et de construction de 48 logements de la résidence "Oléa 2" à Pouembout. La consultation est ouverte par lots séparés avec possiblité de réponse pour un même lot en groupement d'entreprises solidaires. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : 01 — Gros œuvre 01.A — Fondations profondes et semi-profondes 02.A — Terrassements 02.B — VRD 02.0 — Équipements électricité 04 — Charpente / Couverture 10 — Peinture 13 — Électricité 14 — Plomberie / Sanitaires 15 — Menuiseries extérieures 17 — Plafonds 18 — Menuiserie intérieure (Bois) 19 — Revêtement de sols et murs 22 — Plâtrerie — Cloisons légères 28 — Améngements espaces verts 29 — Chauffe-eau solaire Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le Cabinet d'architecture NAIA à Pouembout, Tél/Fax : (687) 42 31 69. Les dossiers peuvent être retirés à compter du 19 mars 2010 chez : · "TIRAGE DE PLANS" - 8, rue de la Valbonne - Quartier-Latin à Nouméa — Tél : (687) 27 56 50 — Fax : (687) 28 78 92, · "Tirage de plans Nord" — Village — 98860 Koné — Tél/Fax : (687) 47 10 41. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de la Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa, jusqu'au : mardi 4 mai 2010, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises.il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.