Société immobilière de

Société immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES Rénovation des installations ascenseurs des bâtiments Al, B1, B2, B3, C1 et C2 Cité de Saint-Quentin Rue Gustave-Mouchet, Nouméa La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la rénovation des installations ascenseurs des bâtiments M, B1, B2, B3, C1 et C2 de la cité de Saint-Quentin. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 24 : Entretien ascenseurs. Cet appel d'offres s'adresse à des ascensoristes. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, Service Patrimoine, 3e étage, 15, rue Guynemer Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez COPYGRAPH, au 30, rue Auguste-Brun à Nouméa, téléphone : 24 01 48, fax : 24 01 47, à partir du 25 mars 2010. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de la Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn à Nouméa jusqu'au vendredi 30 avril 2010, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · la qualité des produits proposés. . Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. · Le démarrage des travaux est prévu par la SIC mi-juin 2010. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.