Société immobilière de

Société immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES Remplacement de la toiture haute du bâtiment B Résidence Les Coteaux des Niaoulis 20, rue Aymard, Nouméa La Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe Messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour des travaux de remplacement de la toiture haute du bâtiment B de la résidence citée en objet. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 04 : Couverture Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, service Patrimoine 3° étage, 15, rue Guynemer Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez Tirage de plans, au 8, rue de Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du 14 avril 2010. Les offres seront reçues sous double enveloppe cachetée au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn à Nouméa jusqu'au mercredi 12 mai 2010 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · la qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. · Le démarrage des travaux est prévu par la SIC mi-juillet 2010. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.