48 logements à Nouméa — Rivière-Salée La Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Réhabilitation des bâtiments B et C — 48 logements à Nouméa — Rivière-Salée La Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de réhabilitation des 48 logements des bâtiments B et C situés aux 65 et 69, avenue Koening à Rivière-Salée – Nouméa. La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse pour un même lot en groupement d'entreprises solidaires. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : Lots Désignation Lot 1 Gros œuvre Lot 2 Voirie Lot 4 Charpente métallique / Couverture / Serrurerie Lot 10 Peinture Lot 13 Electricité Lot 14 Plomberie / sanitaires Lot 15 Menuiserie extérieure aluminium Lot 18 Menuiserie intérieure bois Lot 19 Revêtements de sols et murs en carrelage Lot 22 Plâtrerie / cloisons légères Lot 28 Aménagement des abords / Espaces verts Lot 29 Production d'eau chaude solaire Les dossiers peuvent être retirés à compter du jeudi 25 mars 2010 chez : Tirage de plans, sise 8, rue de Valbonne – Quartier Latin – Nouméa (Tél. : (687) 27 56 50 – Fax : (687) 28 78 92). Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : mercredi 26 mai 2010, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.