Société immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux à la Résidence Langton 42, rue du…

Société immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux à la Résidence Langton 42, rue du Maréchal-Juin — Magenta La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe Messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux suivants à la résidence Langton : Aménagement du parking couvert sous le plateau sportif Lot 01 : Gros oeuvre / VRD Terrain de tennis et plateau sportif : installation de clôtures métalliques et remplacement du grillage Parking couvert sous le plateau sportif : installation de clôtures métalliques Lot 27 : Métallerie / Serrurerie Rénovation des sols du terrain de tennis et du plateau sportif. Lot 19 : Revêtement et aménagement sportif Contrôle d'accès du parking couvert sous le plateau sportif. Lots communs 15 et 13 - Menuiserie métallique et contrôle d'accès. La consultation est ouverte en corps d'état séparés. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les dossiers d'appel d'offres peuvent être consultés au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, service patrimoine, 3 e étage, 15, rue Guynemer - Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez COPYGRAPH, au 30, rue Auguste-Brun à Nouméa, téléphone 24 01 48, fax : 24 01 47, à partir du 23 avril 2010. Une visite sur site est obligatoire, en présence du technicien SIC en charge de cette opération, avant remise des offres, aux dates et horaires suivants : Le lundi 10 mai 2010 et le mardi 11 mai 2010, de 9 heures à 10 heures sur place. Contacter M. Dominique BAUDEMENT au : 28 38 01 poste 347 ou 76 12 65. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC), 15, rue Guynemer, MontCoffyn - BP 412 - 98845 Nouméa Cedex - Tél. : (687) 28 23 16 -Fax : (687) 28 43 56. Les plis devront être remis contre récépissé ou, s'ils sont envoyés par la poste, devront l'être par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant le mardi 25 mai 2010 15 heures. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · Les coûts proposés par les entreprises, · Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · La qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.