Société immobilière de Nouvelle-Calédonie

Maître d'ouvrage: Société immobilière de Nouvelle-Calédonie Etat / Province Nord / Ville de Pouembout AVIS D'APPEL D'OFFRES MODIFICATIF Résidence : Olea 2 Construction de 48 logements à Pouembout La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de viabilisation et de construction de 48 logements de la résidence "Oléa 2" à Pouembout. La modification a pour objet la suppression du lot 17 "Plafonds" pour l'intégrer au lot 22 "Cloisons légères – plafonds" et la création du lot 23 "enduit plâtre". La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse pour un même lot en groupement d'entreprises solidaires. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : 1 Gros oeuvre 1.A Fondations spéciales 2.A Terrassement 2.8 VRD 2.0 Équipement électrique 4 Charpente et couverture 10 Peinture 13 Électricité 14 Plomberie sanitaires 15 Menuiseries extérieures 18 Menuiseries intérieures (Bois) 19 Revêtements sols et murs 22 Cloisons légères – Plafonds 23 Enduit plâtre 28 Traitement paysager 29 Chauffe-eau solaires Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le cabinet d'architecture NAIA à Pouembout, Tél/Fax : (687) 42 31 69. Les dossiers peuvent être retirés chez : · Tirage de plans – 8, rue Valbonne – Quartier-Latin à Nouméa – Tél : (687) 27 56 50 – Fax : (687) 28 78 92, · Tirage de plans Nord – Village – 98860 Koné – Tél/Fax : (687) 47 10 41. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : mercredi 4 mai 2010, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.