Tél : 27 56 50 / Fax : 28 78 92 · Remise des offres : Les offres devront être déposées…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction de la quarantaine animale à Païta sud La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage, informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert avec variante, pour les travaux suivants : "Construction de la quarantaine animale à Païta sud" Les travaux concernent la construction de 8 bâtiments techniques composés d'un bâtiment administratif, d'une chatterie, d'un chenil, d'une écurie, d'une installation pour bovins, d'une lumière, d'un bâtiment annexe et de 3 logements de fonction, ainsi que la viabilisation correspondante et les infrastructures de protection de la zone. La viabilisation représente 55 000 m' de déblais remblais, 1 000 m' de GNT, 4 000 m ² de revêtement, 2 000 ml de canalisation, une station de traitement des eaux usées et 3 000 ml de clôtures. · Mode de passation : La présente consultation est lancée sous forme d'appel d'offres ouvert avec variante en application des articles 24 à 28 de la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics en Nouvelle-Calédonie. Les soumissionnaires pourront répondre au présent appel d'offres : 1/ En groupement préconstitué, conjoints chacun d'eux exécutant un ou plusieurs lots et ayant pour mandataire du groupement, le titulaire du lot n° 01 Fondations-Gros œuvre, solidaire des autres corps d'état, assurant la coordination. OU 2/ En corps d'état séparés. Les entreprises ont la possibilité de répondre à un ou plusieurs lots. Le marché sera conclu avec un groupement d'entreprise agissant conjointement à l'issue de l'appel d'offres et ayant pour mandataire du groupement, le titulaire du lot n° 01 Fondations-Gros œuvre, solidaire des autres corps d'état, assurant la coordination. Les travaux sont répartis en quatorze (14) lots définis ci-après : - Lot n° 01 Fondations — Gros oeuvre - Lot n° 02a VRD — Assainissement — AEP — Espaces verts - Lot n° 02b VRD Electricité — Téléphone - Lot n° 03 Terrassements généraux - Lot n° 04 Couverture - Lot n° 08a Charpente - Lot n° 08b Serrurerie - Lot n° 10 Peinture - Lot n° 13 Electricité, courants forts et climatisation - Lot n° 14 Plomberie et sanitaires - Lot n° 15 Menuiserie aluminium - Lot n° 18 Menuiserie bois - Lot n° 19 Revêtements de sols et murs - Lot n° 21 Équipements Variantes : Seules les variantes relatives au traitement des eaux usées (Lot n° 02a) sont admises. Les objectifs de traitement sont fixés au cahier des clauses techniques particulières du lot VRD. · Consultation et retrait du dossier : Le dossier peut être consulté à la Cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT), 1 bis, rue Unger — 1re Vallée-du-Tir — Tél. : 28 03 00 — Fax : 28 13 30. Le retrait du dossier se fait chez : Tirage de plans 8, rue de Valbonne — Quartier Latin — Place Bir Hakeim — Nouméa Tél : 27 56 50 / Fax : 28 78 92 · Remise des offres : Les offres devront être déposées contre récépissé à la Cellule des Marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT), 1 bis, rue Unger — 1re Vallée-du-Tir avant le : lundi 7 juin 2010, à 15 heures, délai de rigueur. · Jugement des offres : Il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : - Le prix des prestations pondéré suivant un coefficient de 50 %, - Le délai d'exécution des travaux pondéré suivant un coefficient de 38 %, - Les noms, références et les documentations des matériaux, matériels que l'entrepreneur propose de mettre en oeuvre, ainsi que les effectifs et la qualification du personnel par corps d'état que l'entreprise compte effectivement affecter aux chantiers, suivant un coefficient pondérateur de 12 %. · Renseignements : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, huit (8) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Les entrepreneurs pourront s'adresser par courrier à : Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres Service des infrastructures — Bureau des constructions publiques 1 bis, rue Unger — 1ère Vallée-du-Tir BP A2 — 98848 Nouméa Cedex au plus tard quinze (15) jours avant la date de remise des offres, pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres. · Délai de validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Le directeur des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres, Thierry PITOUT