Service des infrastructures — Bureau des constructions publiques

AVIS D'APPEL D'OFFRES Réalisation de la voie d'accès menant au complexe de protection zoo et phytosanitaire (C.P.Z.P.) à Païta La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage, informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour les travaux suivants : " Réalisation de la voie d'accès menant au complexe de protection zoo et phytosanitaire (C.P.Z.P.) à Païta " Les principaux travaux concernent la réalisation : - d'une voirie de 15m d'emprise (7m revêtu + 4m d'accotements non revêtu de chaque côté) en bicouche. La route qui prend son origine à la ZIZA de Païta aura un linéaire d'environ 1200 mètres ; - de l'éclairage public ; - d'un poste de transformation électrique ; - d'un ouvrage de soutènement ; - de travaux de viabilisation de la parcelle du CPZP (réseaux eau, électricité HTA, chambre de tirage pour la téléphonie). · Mode de passation : La présente consultation est lancée sous forme d'appel d'offres ouvert en application des articles 24 à 28 de la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics en Nouvelle-Calédonie. Les soumissionnaires pourront répondre au présent appel d'offres : 1/ En entreprise générale avec ou sans sous-traitants agréés ; 2/ En groupement d'entreprises, conjoints avec désignation du mandataire du groupement, ce dernier sera solidaire des autres entreprises et assurera la coordination. Le groupement peut présenter ou non des sous-traitants agréés. · Variantes : Les variantes ne sont pas admises. · Consultation et retrait du dossier : Le dossier peut être consulté à la Cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT), 1 bis, rue Unger —1' Vallée-du-Tir — Tél. : 28 03 00 — Fax : 28 13 30. Le retrait du dossier se fait chez : Tirage de plans, 27 bis, avenue Maréchal-Foch — Tél. : 27 56 50. · Remise des offres : Les offres devront être déposées contre récépissé à la Cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT), 1 bis, rue Unger — 1' Vallée-du-Tir avant le : lundi 31 mai 2010 à 15 heures, délai de rigueur. · Jugement des offres : Il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : - Le prix des prestations pondéré suivant un coefficient de 50 %, - Le délai d'exécution des travaux pondéré suivant un coefficient de 38 %, - Les noms, références et les documentations des matériaux, matériels que l'entrepreneur propose de mettre en oeuvre, ainsi que les effectifs et la qualification du personnel par corps d'état que l'entreprise compte effectivement affecter aux chantiers, suivant un coefficient pondérateur de 12 %. · Renseignements : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, huit (8) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Les entrepreneurs pourront s'adresser par courrier à : Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres Service des infrastructures — Bureau des constructions publiques 1 bis, rue Unger — 1ère Vallée-du-Tir BP A2 98848 Nouméa Cedex au plus tard quinze (15) jours avant la date de remise des offres, pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres. · Délai de validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Le directeur des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres, Thierry PITOUT