AVIS D'APPEL D'OFFRES La Grange II – Restructuration d'un ancien bâtiment en 8 locaux de bureaux à Koné La…

AVIS D'APPEL D'OFFRES La Grange II – Restructuration d'un ancien bâtiment en 8 locaux de bureaux à Koné La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de viabilisation et de restructuration d'une ancienne grange en 8 locaux de bureaux sur la commune de Koné. La consultation est ouverte en tous corps d'état pour les lots spécifiques au bâtiment, les lots n°02 - VRD et n°25-Espaces Verts seront traités en lots séparés, avec possibilité de réponse pour un même lot en groupement d'entreprises solidaires. Les lots concernes par l'appel d'offres sont les suivants : Lot séparé Lot 02 VRD Lot séparé Lot 25 Espaces verts Tous corps d'état Lot 01 Gros oeuvre Lot 04 Couverture Lot 07 Ossature Bois Lot 08 Serrurerie Lot 10 Peinture Lot 13 Electricité Lot 14 Plomberie/Sanitaires Lot 15 Menuiseries Extérieures (Alu) Lot 18 Menuiseries Intérieures (Bois) Lot 19 Revêtement de sols et murs en carrelage et faïence Lot 22 Plâtrerie / Cloisons légères Le dossier d'app I d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le Cabinet d'architecture ATHANOR CALEDONIE, tél. fax : (687) 27 63 70. Les dossiers peuvent être retirés à compter du 9 juin 2010 chez : · "Tirage de plans" sise 8, rue Valbonne - Quartier-Latin - Nouméa (Tél. : (687) 27 56 50 - Fax : (687) 28 78 92). · "Tirage de plans Nord" BP 1312 - Koné (tél/fax : (687) 47 10 41). Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au mardi 13 juillet 2010 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · Les coûts proposés par les entreprises, · Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.