24 logements locatifs Le Fonds Calédonien de l'Habitat (filiale du Fonds Social de l'Ha…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence "BOUO" 24 logements locatifs Le Fonds Calédonien de l'Habitat (filiale du Fonds Social de l'Habitat) maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SAS NOURE-BOUO informe les entrepreneurs qu'il lance, dans le cadre du contrat de développement Etat / Province Sud 2006-2010, un appel d'offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction de 24 logements locatifs aidés de transition, de l'opération "BOUO", répartis en 2 bâtiments collectifs, située dans le lotissement Brigitte (ZAC de Dumbéa sur Mer) à Dumbéa, dont les travaux commenceront au plus tard en janvier 2011. 1 - Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en entreprise générale, en corps d'état séparés, ou en groupement d'entreprises. Les marchés seront passés à prix global et forfaitaire pour les lots BATIMENTS et au métré pour les lots fondations, terrassements et aménagements des espaces verts. 2 - Décomposition en tranches de lots Les travaux seront réalisés en 1 seule tranche de travaux. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Les travaux seront répartis en 16 (seize) lots décrits comme suit : Lot 01 A - Fondations Lot 01 B - Gros oeuvre Lot 02 A - Voirie assainissement AEP Lot 02 B - VRD Electricité, OPT, Eclairage public Lot 03 - Terrassements Lot 04/08 - Charpente - Couverture Lot 10 - Peinture - Vitrerie Lot 13 - Electricité courants forts et faibles Lot 14 A - Plomberie - Sanitaires Lot 14 B - Chauffe-eau solaires Lot 15 - Menuiseries aluminium Lot 18 A - Menuiserie bois Lot 18 B - Meubles de cuisine et de salle de bains Lot 19 - Revêtements sols et murs Lot 22 - Plâtrerie - Cloisons légères Lot 25 - Aménagement des espaces verts 3 - Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - Au service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme, l'étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa - Tél. : 26 60 05 - Fax : 26 60 09 - Chez DARJANA Architecte / Tél. : (687) 25 98 28 - Fax : (687) 25 94 56 - Chez SIGMA INGENIERIE / Tél. : (687) 79 18 09 - Fax : (687) 27 12 82 - Chez AMAP.nc / Tél. : (687) 75 19 73 - Fax : (687) 27 12 82 Le retrait du dossier se fait à TIRAGE DE PLANS - Rue Valbonne Nouméa. Tél. : 27 56 50 4 - Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard, le VENDREDI 25 JUIN 2010 AVANT 15 h 00 : - soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1 rue de la Somme - ter étage, Immeuble Jules Ferry à Nouméa, - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Délégué du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887 98846 Nouméa Cedex. 6 — Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au Règlement Particulier de l'Appel d'Qffres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires annuel, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.