46 logements locatifs et un local association/gestion Le Fonds Calédonien de l'Habitat…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence "NOURE" 46 logements locatifs et un local association/gestion Le Fonds Calédonien de l'Habitat (filiale du Fonds Social de l'Habitat) maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SAS NOURE-BOUO informe les entrepreneurs qu'il lance, dans le cadre du Contrat de Développement Etat / Province Sud 2006-2010, un appel d'offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction de 46 logements locatifs aidés, de l'opération « NOURE », répartis en 3 bâtiments collectifs (23 logements) et 6 bâtiments de duplex jumelés (23 logements), ainsi qu'un local association/gestion, située dans le lotissement Brigitte (ZAC de Dumbéa-sur-Mer) à Dumbéa, dont les travaux commenceront au plus tard en janvier 2011. 1 — Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en entreprise générale, en corps d'état séparés, ou en groupement d'entreprises. Les marchés seront passés à prix global et forfaitaire pour les lots Bâtiments et au métré pour les lots fondations spéciales, VRD, terrassements et aménagements des extérieurs / espaces verts. 2 — Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en 1 seule tranche de travaux. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Les travaux seront répartis en 17 (dix-sept) lots décrits comme suit : Lot 01A - Fondations spéciales Lot 01 B - Gros oeuvre Lot 02 A - Voirie et réseaux divers « Bâtiment » Lot 02 B - Voirie et réseaux divers généraux Lot 02 C - Voirie et réseaux divers électricité Lot 02 D - Équipement des murets techniques Lot 03 - Terrassements généraux Lot 05/07 - Couverture — Charpente bois — Métallique — Serrurerie Lot 10 - Peinture — Vitrerie Lot 13 - Electricité Lot 14 - Plomberie — Sanitaires Lot 15 - Menuiseries aluminium Lot 18 - Menuiserie intérieure bois Lot 19 - Revêtements sols et murs en carrelage Lot 22 - Plâtrerie — Cloisons légères Lot 24 - Chauffe-eau solaires — Pompes à chaleur Lot 25 - Aménagement des extérieurs / espaces verts 3 — Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme —1 er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa — Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 09, - chez ARTIMON Architecture / Tél : (687)24 07 29 — Fax : (687)24 09 07, - chez SIGMA PAYSAGE / Tél : (687) 78 02 05, - chez ITCE / Tél : (687) 26 38 44, - chez CIEL / Tél : (687) 24 02 23. Le retrait du dossier se fait à TIRAGE DE PLANS — Rue Valbonne Nouméa. Tél : 27 56 50. 4 — Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard le vendredi 25 juin 2010 avant 15 heures : - soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa, - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Délégué du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887 98846 Nouméa Cedex. 6 — Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte, dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires annuel, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : lundi 31 mai 2010.