La réalisation des travaux de réhabilitation des assainissements du lotissement Bernard…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Réalisation des travaux de réhabilitation des assainissements du lotissement Bernard — Tranche 5 Commune de Païta La ville de Païta, maître de l'ouvrage, lance conformément aux dispositions de la délibération modifiée n° 136/CP du 1er mars 1967, un appel d'offres ouvert, en procédure normale en vue de la passation d'un marché de travaux : 1- Objet du marché : La réalisation des travaux de réhabilitation des assainissements du lotissement Bernard — Tranche 5, par remplacement des caniveaux ouverts par caniveaux béton, concernant un linéaire approximatif de 800 ml, complétés d'ouvrages busés et en béton. 2- Délais d'exécution des travaux : Les délais d'exécution sont dans l'acte d'engagement. 3- Retrait des dossiers : Le dossier peut être consulté au secrétariat de la S.E.I. Sarl, 37, rue René-Coty — Mont-Vénus (Tél. 28 63 64). Le dossier de consultation peut être retiré à TIRAGE DE PLANS, 27 bis, avenue Maréchal-Foch (Tél. : 27 56 50). 4- Modalité de transmission des offres : Les offres seront transmises au secrétariat de la direction des services techniques de la mairie de Païta, avant la date et l'heure limites de remise des candidatures : - soit par envoi postal avec AR ; - soit par dépôt contre récépissé. 5- Date limite de remise des offres : vendredi 16 juillet 2010, à 15 heures. 6- Indications complémentaires : Les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès de la direction des services techniques de la mairie de Païta, tél. : 35 21 25, fax : 35 21 21, mail : didier.soekardjan@ville-paita.nc Les entrepreneurs pourront également s'adresser à la Société d'études en infrastructures, 37, rue René-Coty — Mont-Vénus, BP 2328 — 98846 Nouméa Cedex— Tél. : 28 63 64. 7- Critères de jugement : Il sera tenu compte, dans le jugement des offres, dès critères suivants : - n° 1 : les prix des prestations, - n° 2 : le coût d'utilisation, - n° 3 : la valeur technique, - n° 4 : les références et garanties professionnelles et financières du candidat, - n° 5 : le délai d'exécution, - n° 6 : les conditions du recours à la sous-traitance. La commission se réserve le droit d'éliminer des offres anormalement basses qui sont 25 % inférieures à la moyenne arithmétique de l'ensemble des offres et de l'estimation prévisionnelle au présent appel d'offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite, ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de DEUX (2) mois à compter de la date limite de la remise des offres. Date d'envoi à la publication : le 14 juin 2010. Le maire, Harold MARTIN