Résidence « Pwodawhuup » 30 logements locatifs à Voh

AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence « Pwodawhuup » 30 logements locatifs à Voh Le Fonds Calédonien de l'Habitat (filiale du Fonds Social de l'Habitat) informe les entrepreneurs qu'il lance, dans le cadre du Contrat de Développement Etat / Province Nord 2006-2010, un appel d'offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction de 30 logements intermédiaires aidés de type duplex jumelés, sur le lotissement Pwodawhuup - Tranche 2 à Voh. Les travaux devraient commencer en septembre / octobre 2010. 1 — Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en entreprise générale, ou en corps d'état séparés, ou en groupement d'entreprises avec mandataire. Les marchés seront passés à prix global et forfaitaire pour les lots bâtiments et au métré pour les lots fondations et terrassements. Tous les prix seront établis hors TSS et la TGI. qui pourra être exonérée du fait de la participation de l'Etat, sera précisée par le soumissionnaire dans son offre. 2 — Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en 1 seule tranche. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Les travaux seront répartis en 13 (treize) lots décrits comme suit : Lot 01A - Fondations spéciales Lot 01 B - Gros oeuvre Lot 02 - Voirie et réseaux divers - Terrassement Lot 04 - Charpente — Couverture — Serrurerie Lot 10 - Peinture — Vitrerie Lot 13A - Électricité (bâtiments) Lot 138 - Équipements électriques (câblages, murets, candélabres) Lot 14 - Plomberie - Sanitaires / Eau chaude sanitaire Lot 15 - Menuiseries aluminium Lot 18 - Menuiserie bois Lot 19 - Revêtements sols et murs en carrelage Lot 22 - Plâtrerie — Faux plafonds — Cloisons Lot 28 - Aménagement des extérieurs / Espaces verts 3 — Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa — Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 09 ; - chez DPJ Architecture, 19 rue du RP Rougeyron — Nouméa — Tel/Fax: 27 67 90 ; - à l'antenne Nord du FSH à Koné — 1er étage de l'immeuble Henriot (Tél : 47 35 28). Le retrait du dossier se fait à TIRAGE DE PLANS (Nouméa ou Koné) — Tél : 27 56 50 ou 47 10 41. 4 — Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. • 5 - Remise des offres Les offres, qui devront être remises au plus tard le vendredi 30 juillet 2010 avant 15 heures, seront : - soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa, - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 3887 - 98846 Nouméa Cedex. 6 — Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires annuel, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : Vendredi 25 juin 2010 Le présent avis est consultable sur www.fsh.nc