Contractualisation des entretiens du patrimoine du Groupe immobilier du Fonds social de…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Contractualisation des entretiens du patrimoine du Groupe immobilier du Fonds social de l'habitat Le Fonds Social de l'Habitat informe les entrepreneurs et prestataires de services qu'il lance un appel d'offres ouvert pour l'entretien des espaces verts et accotements et l'entretien des réseaux divers dont l'exercice portera du 1er août 2010 au 31 juillet 2012. 1 — Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Le marché sera passé par application du prix global et forfaitaire. 2 — Décomposition en lots : · Lot 01 — Entretien des espaces verts et accotements Secteur 1 : ESPACE SUD / PADDON / DATURA / CANNA / JULISA Secteur 2 : COL BARRAU / NOBERE / MUSSANDAS / OMBRELLAS Secteur 3 : JACARANDAS II (espaces verts) / JACARANDAS II (accotements) / n°11 ALLEES d'ALGAOUE · Lot 02 — Entretien des voiries et réseaux divers Secteur 1 : ESPACE SUD / PADDON / DATURA / CANNA / JULISA 3 — Consultation et retrait du dossier : Le dossier d'appel d'offres peut être consulté et retiré au : FONDS SOCIAL DE L'HABITAT - Service Technique, 1, rue de la Somme ‑ 1er étage, Immeuble Le Jules Ferry à Nouméa ‑ Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 02 4 — Visite des sites : Une visite des sites est organisée pour le : · Lot 01 « ENTRETIEN DES ESPACES VERTS et ACCOTEMENTS » Secteur 1 : ESPACE SUD / PADDON / DATURA / CANNA / JULISA · Le lundi 5 juillet à 8h30 (à l'entrée de SCHEFFERAS — PAITA). Secteur 2 : COL BARRAU / NOBERE / MUSSANDAS / OMBRELLAS · Le mardi 6 juillet à 8h30 (sur le terre-plein à l'entrée du lotissement COL BARRAU). Secteur 3 : JACARANDAS II (espaces verts)/JACARANDAS II (accotements)/n°11-ALLEES d'ALGAOUE · Le mercredi 7 juillet à 8h30 (sur le parking de la résidence MOZART, JACARANDAS II). Une visite des sites est organisée pour le : · Lot 02 « ENTRETIEN DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS » Secteur 1 : ESPACE SUD / PADDON / DATURA / CANNA /JULISA · Le jeudi 8 juillet à 8h30 (à l'entrée de SCHEFFERAS — PAITA) Les entreprises sont tenues d'y participer et pour ce faire elles doivent s'inscrire auprès de l'Assistante Patrimoine du service technique au 26 60 05 poste 399. 5 — Modification au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 6 - Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard, le vendredi 16 juillet 2010 à 12 heures : - soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Le Jules FERRY à Nouméa. - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le responsable du Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887 - 98846 Nouméa Cedex. 6 — Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, -le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date d'envoi à la publication : Vendredi 18 juin 2010. Date de parution : Mardi 22 juin 2010 — Vendredi 25 juin 2010 — Lundi 28 juin 2010.