AVIS D'APPEL D'OFFRES Fourniture, pose et maintenance des systèmes actifs de vidéo-surveillance de la salle des…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Fourniture, pose et maintenance des systèmes actifs de vidéo-surveillance de la salle des sports de Païta La ville de Païta, maître de l'ouvrage, lance conformément aux dispositions de la délibération modifiée n° 136/CP du 1er mars 1967, un appel d'offres ouvert pour les travaux de fourniture, pose et maintenance des systèmes actifs de vidéosurveillance de la salle des sports de Paita. · Retrait des dossiers : Le dossier de consultation peut être consulté et retiré à la direction des services techniques de la mairie de Païta. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard,. huit (8) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les entrepreneurs devront alors répondre sur la base du dossier modifié. · Renseignements complémentaires : Les entrepreneurs pourront s'adresser à la direction des services techniques de la mairie de Païta (35 21 23, sebastien.jalet@ville-paita.nc) au plus tard quinze (15) jours avant la date limite de remise des offres, pour obtenir des compléments d'information au dossier de consultation. · Constitution et présentation des offres : L'attention des entrepreneurs est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. · Modalité de remise des offres : Les offres, impérativement présentées sur support papier, devront être déposées contre récépissé à la Direction des services techniques de la ville de Païta ou, si elles sont envoyées par la poste, devront l'être par pli recommandé avec avis de réception postal et parvenir à l'adresse suivante avant ces mêmes date et heure limites. · Date limite de remise des offres : vendredi 23 juillet 2010, à 11h30. · Délai pendant lequel les entrepreneurs restent engagés par leur offre : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. · Critères de jugement des offres : Outre les critères définis à l'article 27-2 de la délibération modifiée n° 136/CP du 1er mars 1967, il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères pondérés suivants : - Le prix des prestations (pondération = 40 %), - La valeur technique (pondération = 30 %), - Le délai d'exécution (pondération = 30 %). Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite, ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Date d'envoi à la publication : le 1er juillet 2010. Le maire, Harold MARTIN