AVIS D'APPEL D'OFFRES Le Bosquet - Construction de 167 logements à Koné - Lot 18B La Société immobilière de…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Le Bosquet - Construction de 167 logements à Koné - Lot 18B La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de fourniture et pose de placards sur la résidence "Le Bosquet", commune de Koné. La consultation est ouverte. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : · 18B - Placards Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le Cabinet Philippe Jarcet - Architecture - Tél. : (687) 26 27 91 - Fax : (687) 26 27 92. Les dossiers pourront être retirés à partir du jeudi 8 juillet 2010 chez : · Copygraph - 30, rue Auguste-Brun - Quartier Latin - 98800 Nouméa Tél. : (687) 24 01 48 - Fax : (687) 24 01 47. · Polycop Nord - Lot 35 à Pouembout - Tél. : (687) 42 82 44. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au jeudi 5 août 2010 à 15 heures. [attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · Les coûts proposés par les entreprises, · Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.