AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence "Ile Die" 92 logements locatifs aidés Le fonds calédonien de l'habitat (filiale…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence "Ile Die" 92 logements locatifs aidés Le fonds calédonien de l'habitat (filiale du Fonds social de l'Habitat), maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SAS Ile Die informe les entrepreneurs qu'il lance, dans le cadre du contrat de développement Etat/province Sud 2006-2010, un appel d'offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction de 92 logements locatifs aidés, de l'opération 'lle Die", répartis en 3 bâtiments collectifs (72 logements) et 5 bâtiments de duplex jumelés (20 logements), située dans le lotissement Brigitte (ZAC de Dumbéa-sur-Mer) à Dumbéa, dont les travaux commenceront au plus tard en janvier 2011. 1 - Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en entreprise générale, en corps d'état séparés, ou en groupement d'entreprises. Les marchés seront passés au métré pour les lots fondations spéciales (01A), VRD généraux (02A) et terrassements (03), à prix global et forfaitaire pour les autres lots. 2 - Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en une seule tranche de travaux. Le délai global d'exécution des travaux tous corps d'état est fixé à 26 mois. Les travaux seront répartis en 16 (seize) lots décrits comme suit : · Lot 01A : Gros oeuvre (fondations spéciales), · Lot 01 B : Gros oeuvre, · Lot 02A : Voirie et réseaux divers généraux, · Lot 02B : VRD courants forts et courants faibles "bâtiment" · Lot 03 : Terrassements · Lot 04 : Couverture - Charpente - Serrurerie · Lot 06 : Etanchéité · Lot 11 : Peinture - Miroiterie · Lot 13 : Electricité courants forts et courants faibles · Lot 14 : Plomberie - Sanitaires, · Lot 15 Menuiseries extérieures aluminium, · Lot 18 : Menuiseries intérieures bois, · Lot 19 : Revêtements sols et murs durs, · Lot 22 : Plâtrerie, · Lot 25 : Aménagement des extérieurs, · Lot 29 : Chauffe-eau solaire. 3 - Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : · Au service technique du Fonds Social de l'Habitat - 1, rue de la Somme -1er étage - Immeuble J.-Ferry à Nouméa - Tél. : 26 60 05 - Fax : 26 60 09. · Chez Philippe FLAGEL, architecte (mandataire) - Tél. : (687) 28 58 82 -Fax : (687) 25 43 43. Le retrait du dossier se fait à Copymage - 5, rue Bichat - Quartier Latin - Nouméa - Tél. : 23 10 40. 4 - Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard, le vendredi 6 août 2010 avant 15 heures : · Soit déposées contre récépissé au service technique du Fonds Social de l'Habitat - 1, rue de la Somme - 1er étage - Immeuble J.-Ferry à Nouméa, · Soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le directeur délégué du Fonds Social de l'Habitat - BP 3887 - 98846 Nouméa Cedex. 6 - Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : · Les coûts proposés par les entreprises, · Le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · Les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, · Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · • L'état des paiements des cotisations Cafat et Ruamm, · Le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires annuel, · Le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de la première parution : lundi 12 juillet 2010.