AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement de la route territoriale n° 1 dans la traversée de la tribu d'Oundjo, sur la…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement de la route territoriale n° 1 dans la traversée de la tribu d'Oundjo, sur la commune de Voh La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : L'aménagement de la route territoriale n° 1 dans la traversée de la tribu d'Oundjo, sur la commune de Voh. Le présent appel d'offres est lancé sans variante. Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. Il est soumis aux dispositions de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics. La maîtrise d'ceuvre est assurée par la province Nord, assistée par la direction de l'aménagement et du foncier représentée par son directeur. Le marché est conclu à l'entreprise générale avec sous-traitants éventuels agréés. Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 27 de la délibération n° 136. Il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères pondérés suivants : - Le rabais proposé et l'éventuelle modification de délai d'exécution qui s'y rattache, - Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent affecter effectivement au chantier, - Le planning d'exécution des travaux et la note d'organisation du chantier. L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre qui sera retenue sera celle jugée la plus intéressante par la commission compétente et non pas obligatoirement la moins disante. Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait chez SERICAL : 7, route de la Baie-des-Dames —Ducos — BP 1788. Les offres seront reçues à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis, rue Unger — 1re Vallée-du-Tir jusqu'au : mercredi 15 septembre 2010 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq (5) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.