AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement de sécurité pour les piétons sur la RT1 à Boulouparis La Nouvelle-Calédonie…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement de sécurité pour les piétons sur la RT1 à Boulouparis La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : L'aménagement de sécurité pour les piétons sur la RT1 à Boulouparis. Le présent appel d'offres est lancé sans variantes. Il est soumis aux dispositions de la délibération n°136 du Z ef mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics. La maîtrise d'oeuvre est assurée par une personne désignée par le maître d'ouvrage. Le marché est conclu à l'entreprise générale avec sous-traitants éventuels agréés. Outre les critères de jugement des offres énoncés à l'article 27 de la délibération n°136, il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères additionnels suivants : - Le prix des prestations (pondération = 80 %). - La valeur technique et le délai d'exécution qui comprend la période de préparation (pondération = 20 %). L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre qui sera retenue sera celle jugée la mieux disante par la commission compétente et non pas obligatoirement la moins disante. Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT), 1 bis rue Unger - i re Vallée-du-Tir. Le retrait du dossier se fait chez : Copygraph : 30 rue Auguste-Brun - Quartier Latin - BP 5132 Nouméa. Les offres seront reçues à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis rue Unger 1re Vallée-du-Tir jusqu'au : Lundi 11 octobre 2010 à 15 h, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq (5) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.