AVIS D'APPEL D'OFFRES Pavillon tropical Terrassement de 16 plates-formes Le Fonds Social de l'Habitat informe…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Pavillon tropical Terrassement de 16 plates-formes Le Fonds Social de l'Habitat informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la réalisation des plates-formes destinées à accueillir 16 pavillons tropicaux sur le lotissement du Ranch La Coulée au Mont-Dore. 1 — Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert à l'entreprise générale. Le marché sera passé par application du bordereau des prix unitaires (prestations au métré). 2 — Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en une seule tranche. Le délai global d'exécution des travaux et le délai pour chaque tranche sont fixés à l'acte d'engagement. Ils seront répartis en un (1) seul lot : Lot 03 — Terrassements généraux 3 — Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa — Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 09 - Chez le maître d'oeuvre ETEC, 7bis, rue Suffren Immeuble Le Kariba -Tél. 25 19 70 Le retrait du dossier se fait à TIRAGE DE PLANS - Tél : 27 56 50 4 — Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises, au plus tard, le vendredi 1er octobre à 15 heures, déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme —1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa. 6 — Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : lundi 13 septembre 2010 www.fsh.nc