Marché de travaux pour la mise en conformité sécurité incendie du Palais de justice de…

AVIS D'ADJUDICATION OUVERTE Travaux de mise en conformité sécurité incendie 1. Maître d'ouvrage : ETAT - Ministère de la Justice — Palais de justice de Nouméa assisté de la Direction de l'Aviation civile en Nouvelle-Calédonie — service Ingénierie, conducteur d'opération. 2. Maître d'oeuvre : Bureau d'études S3E 3. Mode de passation : Adjudication ouverte lancée en application des articles 9, 10, 11, 12 et 13 du décret 49-500 du 11 avril 1949. 4. Objet du marché : Marché de travaux pour la mise en conformité sécurité incendie du Palais de justice de Nouméa. 5. Travaux : Les travaux prévus sont répartis en 6 lots techniques : · Lot 01 : Gros oeuvre · Lot 08 : Serrurerie · Lot 10 : Peinture · Lot 13 : Electricité · Lot 16 : Menuiseries · Lot 22 : Cloisons / faux-plafonds 6. Délai d'exécution des travaux : Le délai prévisionnel d'exécution est de 4 mois et 4 semaines 7. Modalités de consultation : La présente adjudication s'adresse à des entreprises générales, selon les conditions fixées par le règlement de la consultation. 8. Date limite de remise des offres : le 8 novembre 2010 à 16 h 00. 9. Retrait du dossier : Le dossier pourra être retiré sur demande à Tirage de plans 8 rue Valbonne — Quartier Latin — Tél : 27-56-50 / Fax : 28-78-92. 10. Jugement des offres Les offres des candidats qui auront été admis à concourir après examen de leurs capacités techniques et financières et de leurs références techniques seront jugées et classées sur la base du critère « prix ». 11. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion : le 21 septembre 2010. 12. Date d'ouverture des plis L'ouverture des plis par la commission locale des marchés publics de l'Etat s'effectuera le 9 novembre 2010 à 14 heures en séance publique dans la salle de réunion du 1er étage du bâtiment B au Centre Administratif du Haut Commissariat de la République, 9 bis rue de la République, à Nouméa.