Service des Infrastructures — Bureau des constructions publiques

AVIS D'APPEL D'OFFRES Réalisation d'un diagnostic technique tous corps d'état et sécurité des lycées La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage, informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour la mission suivante : "Réalisation d'un diagnostic technique tous corps d'état et sécurité des lycées". La Nouvelle-Calédonie souhaite s'assurer avant transfert de l'état d'entretien du patrimoine afin de pouvoir établir une programmation des travaux à entreprendre dès 2012. La mission comporte trois phases : - Phase 1 : digitalisation des documents nécessaires au diagnostic. - Phase 2 : inventaire du registre de sécurité et des contrats de maintenance obligatoires et souhaitables pour vérification de la situation du bâtiment vis-à-vis de la réglementation. - Phase 3 : diagnostic technique des bâtiments. Les établissements sont au nombre de 22 dont 8 en province Sud, 10 en province Nord et 4 en province des Iles. La surface totale bâtie des établissements concernés par cette étude est d'environ 130 000 m0. · Mode de passation La présente consultation est lancée sous forme d'appel d'offres ouvert en application des articles 24 à 28 de la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics en Nouvelle-Calédonie. Le marché pourra être attribué à un opérateur économique seul ou à un groupement conjoint (équipe pluridisciplinaire) composé de spécialistes capables ensemble de maîtriser la totalité des disciplines concernées projet et réunissant au minimum les compétences en structures, VRD, électricité, sécurité des personnes, sécurité incendie et hygiène. Le mandataire du groupement sera obligatoirement le titulaire exerçant les compétences de structure. Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché. Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur, pour l'exécution du marché. · Consulation et retrait du dossier : Le dossier peut être consulté à la Cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT), 1 bis, rue Unger —1 Vallée-du-Tir — Tél. : 28 03 00 — Fax : 28 13 30. Le retrait du dossier se fait chez : Tirage de Plans 8, rue de Valbonne — Quartier-Latin — Place Bir Hakeim — Nouméa Tél. : 27 56 50 / Fax : 28 78 92 · Remise des offres : Les offres devront être déposées contre récépissé au secrétariat des marchés de la Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres (DITTT), 1 bis, rue Unger — 1èreVallée-du-Tir, avant le : Mardi 2 novembre 2010, à 15 heures, délai de rigueur. · Jugement des offres : Il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : - Le prix des prestations pondéré suivant un coefficient de 30 %, - Le délai d'exécution des travaux pondéré suivant un coefficient de 30 %, - Les effectifs et la qualification du personnel que l'entreprise compte effectivement affecter aux chantiers, la méthodogie proposée pour conduire efficacement la mission suivant un coefficient pondérateur de 40 %. · Renseignements : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, huit (08)) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Les entrepreneurs pourront s'adresser par courrier à : Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres Service des Infrastructures — Bureau des constructions publiques 1 bis, rue Unger — 1 è re Vallée-du-Tir BP A2 — 98848 Nouméa Cedex au plus tard quinze (15) jours avant la date de remise des offres, pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres. · Délai de validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Le directeur des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres, Thierry PITOUT