Travaux de mise en conformité de la signalisation horizontale du réseau routier de la N…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de mise en conformité de la signalisation horizontale du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : Travaux de mise en conformité de la signalisation horizontale du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie Le présent appel d'offres est lancé sans variantes. Il est soumis aux dispositions de la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967, portant réglementation des marchés publics. La maîtrise d'ceuvre sera assurée par une personne désignée par le maître d'ouvrage. Le marché est conclu à l'entreprise générale avec sous-traitants éventuels agréés. Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 27 de la délibération n° 136. Il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères pondérés suivants : - le prix des prestations (pondération = 70 %), - la valeur technique et le délai d'exécution (pondération = 30 %). L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre qui serà retenue sera celle jugée la plus intéressante par la commission compétente et non pas obligatoirement la moins disante. Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait chez : SERICAL, 7 rte de la Baie-des-Dames —Ducos — BP 1788 — Tél. : 27 25 73. Les offres seront reçues à la Cellule des marchés de la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis, rue Unger 1- Vallée-du-Tir jusqu'au : jeudi 25 novembre 2010, à 15 heures, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq (5) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.