Opération Anse-du-Tir Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du Fonds Social de l'Ha…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Opération Anse-du-Tir Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du Fonds Social de l'Habitat informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la réhabilitation de la résidence Anse-du-Tir, commune de Nouméa, Vallée-du-Tir. 1 - Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en corps d'état séparés. Le marché sera passé par application du prix forfaitaire. 2 - Décomposition en tranches et lots : Les travaux seront réalisés en 1 tranche. Le délai global d'exécution des travaux et le délai pour chaque tranche sont fixés à l'acte d'engagement. Ils seront répartis en dix ( 10 ) lots : Répartition des lots bâtiments Lot 01 - Gros oeuvre Lot 02 - VRD Lot 06 - Étanchéite Lot 08 - Serrurerie Lot 10 - Peinture Lot 13 - Électricité Lot 14 - Plomberie Lot 15 - Menuiserie aluminium Lot 18 - Menuiserie bois Lot 19 - Revêtements sols et murs 3 - Consultation et retrait du dossier : Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Service Technique du Fonds Calédonien de l'Habitat, 1, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Ferry à Nouméa - Tél. 26 60 05 - Fax. : 26 60 02 ; - Coordination Piltoge et Etudes de chantier - Tél. 27 41 17 - Fax. 27 27 13. Le retrait du dossier se fait à Tirage de Plans 8, rue de Valbonne - Quartier latin Tél. 27 56 50. 4 - Modifications au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard, le 24/03/2011 à 15 heures : - soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Calédonien de l'Habitat, 1, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Ferry à Nouméa ; - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le directeur délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 241 98846 Nouméa Cedex. 6 - Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaire, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : jeudi 10 février 2011.