Communes de Bourail et Poya Le présent appel d'offres est lancé avec variantes. Il est…

AVIS D'APPEL D'OFFRES RT1 —Travaux de purges et de réhabilitation de chaussée Section Col des Citrons / ouvrage de Moindah du PR194 au PR202 + 500 Communes de Bourail et Poya La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : RT1 — Travaux de purges et de réhabilitation de chaussée Section Col des Citrons / ouvrage de Moindah du PR194 au PR202 + 500 Communes de Bourail et Poya Le présent appel d'offres est lancé avec variantes. Il est soumis aux dispositions de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics. La maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux est assurée par un bureau d'étude privé désigné ultérieurement. Le marché est conclu à l'entreprise générale avec sous-traitants éventuels agréés. Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 27 de la délibération 136. Il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères pondérés suivants : - le prix des prestations (pondération 60 %), - la valeur technique et délai d'exécution (pondération 40 %). L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre qui sera retenue sera celle jugée la plus intéressante par la commission compétente et non pas obligatoirement la moins disante. Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait chez : Copygraph : 30, rue Auguste-Brun — 98800 Nouméa — Tél. : 24 01 48 Les offres seront reçues à la cellule des marchés de la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis, rue Unger, 1ère Vallée-du-Tir jusqu'au : jeudi 10 mars 2011, à 15 heures, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq (5) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.