AVIS D'APPEL D'OFFRES Rénovation et extension villa 54 ‑ Résidence Les Hauts du musée ‑ Commune de Païta La…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Rénovation et extension villa 54 ‑ Résidence Les Hauts du musée ‑ Commune de Païta La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la rénovation et l'extension de la villa 54 - Résidence Les Hauts du musée - Commune de Païta. La consultation est ouverte. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : Lot 01 : Gros oeuvre - Terrassement - VRD - Démolition. Lot 04 : Charpente - Couverture. Lot 10 : Peinture - Revêtement de façades. Lot 13 : Electricité. Lot 14 : Plomberie - Sanitaire. Lot 15 : Menuiserie extérieure (aluminium). Lot 18 : Menuiserie intérieure (bois) - Placards. Lot 19 : Revêtement de sols et murs en carrelage et faience. Lot 23 : Plâtrerie - Cloisons légères. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie - Service patrimoine - l e étage - 15 rue Guynemer - Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez COPY DUCOS - Complexe Ducos Factory - Nouméa - Tél. : 25 3410, à partir du vendredi 4 mars 2011. L'offre sera reçue, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC), 15 rue Guynemer - Mont-Coffyn -BP 412 - 98845 Nouméa Cedex - Tél. : (687) 28 23 16 - Fax : (687) 28 43 56. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination au plus tard le lundi 28 mars 2011 à 15 heures. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · Attestation de visite de chantier, · Les coûts proposés par les entreprises, · Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · La qualité des produits proposés. Une visite de chantier obligatoire est organisée le mardi 15 mars 2011 à 9h30, les candidats devront fournir une attestation de visite précisant qu'ils ont bien effectué la visite. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le démarrage des travaux est prévu par la SIC courant mi-avril 2011. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de traiter cet appel d'offres en corps d'état séparé ou en tout corps d'état et de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.