AVIS D'APPEL D'OFFRES "Revêtement de sol, allée béton et peinture intérieure" Résidence pour personnes âgées — Les…

AVIS D'APPEL D'OFFRES "Revêtement de sol, allée béton et peinture intérieure" Résidence pour personnes âgées — Les Cerisiers Bleus — Faubourg-Blanchot, commune de Nouméa La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la mise en oeuvre de revêtement de sol dans les parties communes et sur les allées béton, la création d'allée béton et la réfection de peinture intérieure des locaux collectifs, sur la Résidence pour personnes âgées "Les Cerisiers Bleus", au Faubourg-Blanchot, commune de Nouméa. La consultation est ouverte en lots séparés. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : 01 Gros oeuvre, 10 Peinture intérieure, 19 Revêtement de sol. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, Service Patrimoine 1 er étage, 15, rue Guynemer Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez COPYGRAPH, au 30, rue Auguste-Brun à Nouméa, téléphone 24 01 48, à partir du lundi 14 mars 2011. L'offre sera reçue, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC), 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn — BP 412 — 98845 Nouméa Cedex — Tél. (687) 28 23 16 — Fax (687) 28 43 56. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant le jeudi 14 avril 2011, à 15 heures. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · la qualité des produits proposés. Une visite de chantier obligatoire est organisée le jeudi 24 mars 2011, à 9h30, les candidats devront fournir une attestation de visite précisant qu'ils ont bien effectué la visite. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le démarrage des travaux est prévu par la SIC courant mai 2011. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.