· Bâtiment A - Entrée A : 39 rue Louis-Boucher, · Bâtiment A - Entrée B : 37 rue Louis-…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux d'installation de contrôle d'accès résidence Tuband III La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux d'installation de contrôle d'accès sur la résidence citée en objet : · Bâtiment A - Entrée A : 39 rue Louis-Boucher, · Bâtiment A - Entrée B : 37 rue Louis-Boucher, · Bâtiment A - Entrée C: 35 rue Louis-Boucher, · Bâtiment B: 1 rue Lucien-Lozach, · Bâtiment C - Entrée B: 3 rue Lucien-Lozach, · Bâtiment C - Entrée A : 5 rue Lucien-Lozach, situés à Nouméa. La consultation est ouverte. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 13 : Electricité, courant faible. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie - Service patrimoine - 3° étage - 15 rue Guynemer - Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez Copygraph - 30 rue Auguste-Brun - quartier Latin à Nouméa, à partir du vendredi 8 avril 2011. L'offre sera reçue, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC), 15 rue Guynemer - Mont-Coffyn - BP 412 - 98845 Nouméa Cedex - Tél. : (687) 28 23 16 - Fax : (687) 28 43 56. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant le vendredi 6 mai 2011, à 15 heures. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · Les coûts proposés par les entreprises, · Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · La qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. · Le démarrage des travaux est prévu par la SIC mi-juin 2011. Une visite de site est obligatoire. La date de la visite est fixée comme suit : Rendez-vous fixé devant le bâtiment A entrée B de la résidence Tuband III -37 rue Louis-Boucher, le jeudi 21 avril 2011, à 13h30. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.