Société immobiliere de nouvelle-calédonie état / province nord i ville de koné

Maître d'ouvrage : SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALÉDONIE ÉTAT / PROVINCE NORD I VILLE DE KONÉ Résidence : Paiamboué AVIS D'APPEL D'OFFRES Paiamboué — Construction de 36 logements à Koné La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de viabilisation et de construction de 36 logements de la résidence "Paiamboué" à Koné. La consultation est ouverte suivant deux catégories de marchés : Marchés en corps d'état séparés avec possibilité de réponse pour un même lot en groupement d'entreprises solidaires pour les lots Terrassement ; Voirie et réseaux divers ; Aménagements extérieurs et paysages ; Marché en tout corps d'état pour les lots composant le marché VILLAS TCE. Pour les lots VILLAS TCE, cette consultation s'adresse aux entreprises générales proposant des modes constructifs en ossatures légères bois. Le détail des lots concernés par l'appel d'offres est le suivant : Corps d'état séparés 3 Terrassement 2 A VRD 28 Aménagements extérieurs et paysages Villas tout corps d'état 2.9 Réseaux extérieurs humides 7 Charpente / Ossature bois / Bardage / Couverture 10 Peinture 13 Électricité 14 Plomberie sanitaires 15 Menuiseries extérieures aluminium 18 Menuiseries intérieures bois 19 Revêtements sols et murs 22 Cloisons sèches, faux plafonds Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le Cabinet d'architecture ATHANOR Calédonie à Nouméa, Tél. /Fax : (687) 27 63 70. Les dossiers peuvent être retirés chez : Tirage de Plans — 8, rue de Valbonne — Quartier Latin à Nouméa, Tél. : (687) 27 56 50 — Fax : (687) 28 78 92, Tirage de plans Nord — Village — 98860 Koné — Tél. /Fax : (687) 47 10 41. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : mercredi 27 juillet 2011, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.