AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT Lotissement « VAL NINDIAH » Viabilisation de 8 hectares environ Le Fonds Social de…

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT Lotissement « VAL NINDIAH » Viabilisation de 8 hectares environ Le Fonds Social de l'Habitat, maître d'ouvrage, informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la réalisation des travaux de viabilisation de 8 hectares environ, pour l'opération « Val Nindiah — tranche 3 », située sur la commune de Pouembout, dont les travaux commenceront au plus tard en janvier 2012 (suivant délai autorisation de lotir). Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en lots séparés. Les entreprises peuvent répondre : À l'entreprise générale, avec ou sans sous-traitants, En corps d'état séparés ; le marché sera passé en groupement d'entreprises conjoint dont le mandataire sera le lot 02A, En groupement d'entreprises conjoint avec mandataire choisi par le groupement. Les marchés seront passés au métré. Délais, décomposition en tranches et lots Le délai global d'exécution des travaux tous corps d'état est fixé à 12 mois. Les travaux seront réalisés en une seule tranche de travaux. Les travaux seront répartis en 4 (quatre) lots décrits comme suit : Lot 02 A - Voirie et réseaux divers, Lot 02 B - Adduction en eau potable, Lot 02 C - Basse tension / Éclairage public / Téléphone, Lot 03 - Terrassements généraux. Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : Au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme — 1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa — Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 09. Chez BECIB, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre — 3, rue J.- Dolbeau, Ducos, à Nouméa — Tél : 28 18 28 — Fax : 28 18 32. Le retrait du dossier peut se faire, aux adresses suivantes : SERICAL, DUCOS 7 ter route de la Baie des Dames — BP 1788 98847 Nouméa Cedex — Tél. : 27 25 73 — Fax : 27 55 30. TIRAGE DE PLANS NORD, village — BP 1312 98825 Pouembout Cedex — Tel/Fax : 47 10 41. Par téléchargement des pièces sur le site internet du FSH à l'adresse www.fsh.nc. Dans ce cas, merci d'accuser réception du dossier par retour de mail à l'adresse suivante - gpanuel@fsh.nc - en indiquant : Le nom et l'adresse physique de l'entreprise, Le n° du lot retiré, L’adresse mail du contact de l'entreprise. Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard, le vendredi 12 août 2011 avant 12 heures : Soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme — 1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa, Soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887 98846 Nouméa Cedex, dans les délais requis. Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, Les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, L’état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, Le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires annuel. Le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : samedi 2 juillet 2011.