Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE AVIS D'APPEL D'OFFRES Amélioration du traitement des eaux usées - Les Hauts de Malaoui ‑ Robinson, commune du Mont-Dore La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux d'amélioration du traitement des eaux usées de la résidence Les Hauts de Malaoui, sise rue des Gommiers, à Robinson, commune du Mont-Dore. La consultation est ouverte. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 02 : VRD. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, service Patrimoine 1e r étage, 15, rue Guynemer Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez COPYGRAPH, au 30, rue Auguste-Brun à Nouméa, téléphone 24 01 48, à partir du lundi 11 juillet 2011. L'offre sera reçue, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC), 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn —BP 412 — 98845 Nouméa Cedex — Tél. (687) 28 23 16 — Fax (687) 28 43 56. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant le lundi 8 août 2011, à 15 heures. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · la qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le démarrage des travaux est prévu par la SIC, courant septembre 2011. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.