— Bâtiment I : 18 impasse Le Leydour Résidence Les Jardins de Yahoué à Dumbéa La Sociét…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Suite travaux de fermeture et contrôle d'accès — Mise en conformité aux normes de sécurité incendie des parkings couverts — Bâtiment H : 20 impasse Le Leydour — Bâtiment I : 18 impasse Le Leydour Résidence Les Jardins de Yahoué à Dumbéa La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres, suite aux travaux de fermeture et contrôle d'accès, pour la mise en conformité aux normes de sécurité incendie des parkings couverts des bâtiments H et I de la résidence citée en objet. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants Lot 01 : Gros oeuvre, Lot 10 : Peinture, Lot 13 : Électricité, Lot 22 : Plâtrerie, Lot 27 : Serrurerie / Métallerie. Une visite obligatoire du site, en présence du maître d'ouvrage et/ou du maître d'oeuvre, est programmée le 12 août 2011, à 9 heures sur place. Le dosser d'appel d'offres peut être consulté au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, Service Patrimoine 1er étage, 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez COPY DUCOS, complexe Ducos Factory à Nouméa, téléphone 25 34 10, à partir du 27 juillet 2011. L'offre sera reçue, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC), 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn —BP 412 — 98845 Nouméa Cedex — Tél. (687) 28 23 16 — Fax (687) 28 43 56. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant le mardi 23 août 2011, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Le coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, La qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le démarrage des travaux est prévu par la SIC courant septembre 2011. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.