AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence « Chambeyronia 1 » 25 logements locatifs Le Fonds Calédonien de l'Habitat…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence « Chambeyronia 1 » 25 logements locatifs Le Fonds Calédonien de l'Habitat (filiale du Fonds Social de l'Habitat), maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SAS Petite Normandie, informe les entrepreneurs qu'il lance, dans le cadre du Contrat de Développement Etat / Province Sud 2011-2015, un appel d'offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction de 25 logements locatifs aidés, de l'opération « CHAMBEYRONIA 1 », répartis en 14 bâtiments (11 villas jumelées et 3 villas individuelles), située dans le lotissement de la Petite Normandie à Nouméa, dont les travaux commenceront au plus tard en janvier 2012. Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en entreprise générale, en corps d'état séparés, ou en groupement d'entreprises. Les marchés seront passés au métré Ouf le lot Terrassements généraux et au forfait pour les autres lots. Décomposition en tranches et lots : Les travaux seront réalisés en 1 seule tranche de travaux. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Les travaux seront répartis en 16 (seize) lots décrits comme suit : Lot 01 A - FONDATIONS Lot 01 B - GROS OEUVRE Lot 02 A - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS GENERAUX Lot 02 B - VRD COURANTS FORTS ET FAIBLES « BATIMENT » Lot 03 - TERRASSEMENTS GENERAUX Lot 04 - COUVERTURE/CHARPENTE/SERRURERIE Lot 06 - ETANCHEITE Lot 11 - PEINTURE/MIROITERIE Lot 13 - ELECTRICITE COURANTS FORTS/FAIBLES Lot 14 - PLOMBERIE SANITAIRE Lot 15 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM Lot 18 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS Lot 19 - REVETEMENTS SOLS ET MURS DURS Lot 22 - PLATRERIE Lot 25 - AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS Lot 29 - EAU CHAUDE SANITAIRES SOLAIRES Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : Au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme —l’étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa — Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 09 - chez VUE SUR MER, représentée par M. Jean-Christophe PATTE, architecte DPLG, 8, rue Bichat —Quartier Latin — Tél. 27 19 19 — Fax. 27 01 19 Le retrait du dossier se fait à TIRAGE DE PLANS — Rue Valbonne Nouméa. Tél. : 27 56 50 et peut être téléchargé sur le site : www.fsh.nc Modifications au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard le vendredi 2 septembre 2011 avant 12 heures : Soit déposées contre récépissé, au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme - 1" étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa, - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 3887 98846 Nouméa Cedex. Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, Les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, L’état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, Le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires annuel, Le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : Lundi 1er août 2011, mercredi 3 août 2011 et vendredi 5 août 2011