AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence « Chambeyronia 3 » 4 logements locatifs Le Fonds Calédonien de l'Habitat…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence « Chambeyronia 3 » 4 logements locatifs Le Fonds Calédonien de l'Habitat (filiale du Fonds Social de l'Habitat), maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SAS Detite Normandie, informe les entrepreneurs qu'il lance, dans le cadre du Contrat de Développement Etat / Drovince Sud 2011-2015, un appel d'offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction de 4 logements locatifs aidés, de l'opération « CHAMBEYRONIA 3 > répartis en 1 bâtiment collectif, situé dans le lotissement de la Detite Normandie à Nouméa, dont les travaux commenceront au plus tard en janvier 2012. Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en entreprise générale, en corps d'état séparés, ou en groupement d'entreprises. Les marchés seront passés au métré pour le lot Terrassements généraux et au forfait pour les autres lots. Décomposition en tranches et lots : Les travaux seront réalisés en 1 seule tranche de travaux. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Les travaux seront répartis en 17 (dix-sept) lots décrits comme suit : 01A GROS OEUVRE (FONDATIONS SDECIALES) 01B GROS OEUVRE (Mandataire du groupement) 02 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS GENERAUX 03 TERRASSEMENTS GENERAUX 04/08 COUVERTURE / CHARDENTE / SERRURERIE 06 ETANCHEITE 10 DEINTURE / MIROITERIE 13 ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES 14A DLOMBERIE SANITAIRES 14B C.E.S 15 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 18 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 19 REVETEMENTS SOLS ET MURS 23A DLATRERIE 23B ISOLATION 25 CUISINE/SDB 28 AMENAGEMENT DES EXTERIEURS Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : Au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme —1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa — Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 09 - chez ARTIMON Architecture, représentée par Mme Caroline MARLOT, architecte DDLG, 15, rue Edouard-Glasser — Motor-Dool — Tél. 24 07 29 —Fax. 24 09 07. Le retrait du dossier se fait à TIRAGE DE DLANS — Rue Valbonne Nouméa. Tél. : 27 56 50 et peut être téléchargé sur le site : www.fsh.nc Modifications au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard le vendredi 2 septembre 2011 avant 12 heures : Soit déposées contre récépissé, au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme -1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa, Soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BD 3887 98846 Nouméa Cedex. Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, Les références et garanties professionnelles et financières des entreprises, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, L’état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, Le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires annuel, Le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : Lundi 8 août 2011, mercredi 10 août 2011 et vendredi 12 août 2011.