AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de terrassement du centre international de séjour et d'expertise pour le compte du…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de terrassement du centre international de séjour et d'expertise pour le compte du CTOS à Dumbéa – Koutio La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de terrassement du centre international de séjour et d'expertise pour le compte du CTOS à Dumbéa - Koutio. La consultation est ouverte avec possibilité de réponse en groupement d'entreprises solidaires. Le lot concerné par le présent appel d'offres est le suivant : TERRASSEMENT Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès des concepteurs, le Cabinet d'architecture HENRY - VARICHON (Tél. 24 93 62), et le bureau d'études BEGC (Tél. 27 40 95) . Les dossiers pourront être retirés chez « Tirage de plans », 8 rue de Valbonne - Quartier Latin à Nouméa, tél. : (687) 27 56 50, Fax : (687) 28 78 92. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15 rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : Mercredi 28 septembre 2011 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises Le délai d'exécution et les rabais éventuels Proposés Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage délégué se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.