AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux d'aménagements paysagers des espaces privatifs et communs des deux résidences « Oléa…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux d'aménagements paysagers des espaces privatifs et communs des deux résidences « Oléa 1 et 2 » à Pouembout La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux d'aménagements paysagers des espaces privatifs et communs des deux résidences «, Oléa 1 et 2 à Pouembout. La consultation est ouverte avec possibilité de réponse pour ce lot en groupement d'entreprises solidaires. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot n°28 : Aménagements paysagers Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, SIGMA INGENIERIE, 1 rue Isidore LE GOUPILS MOTOR POOL. Tél. : 78 02 05 Fax : (687) 27 12 82. Les dossiers pourront être retirés chez : Tirage de plans, 8 rue de Valbonne - Quartier Latin à Nouméa, tél. : (687) 27 56 50, Fax : (687) 28 78 92, « Tirage de plans Nord - Village - 98860 Koné - Tél./Fax : (687) 47 10 41. L'offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15 rue Guynemer à Nouméa, jusqu’a : Mercredi 5 octobre 2011 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés La nature du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.