AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence La Caravelle Travaux de dallage dans le parking La Société immobilière de…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence La Caravelle Travaux de dallage dans le parking La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres concernant des travaux de dallage dans la résidence citée en objet. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, Service Patrimoine 1er étage, 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, 8, rue de Val-bonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du 26 septembre 2011. L'offre sera reçue, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC), 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn —BP 412 — 98845 Nouméa Cedex — Tél. (687) 28 23 16 — Fax (687) 28 43 56. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant le lundi 24 octobre 2011, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, La qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres