AVIS D'APPEL D'OFFRES Lot 21C : Mobiliers des chambres relatif à la construction d'une résidence universitaire avec…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Lot 21C : Mobiliers des chambres relatif à la construction d'une résidence universitaire avec un logement de gardien et une maison des étudiants à Nouville - Commune de Nouméa La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour le lot n° 21 C — Mobiliers des chambres relatif à la construction d'une résidence universitaire à Nouville. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 21 C : Mobiliers des chambres. Le dossier pourra être retiré à partir du mardi 11 octobre 2011 chez : Tirage de plans, 8, rue Valbonne Quartier-Latin — Tél. : 27 56 50 —Fax : 28 78 92. Les plis devront être parvenus impérativement à la SIC, 15, rue Guynemer, avant le mercredi 26 octobre 2011, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement de consultation joint au dossier de consultation des entrerprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats pourront s'adresser : Au conducteur d'opération — Service de l'infrastructure du service d'État de l'Aviation civile en Nouvelle-Calédonie — Subdivision des Bâtiments État et des aérodromes extérieurs — BP H1 — 98849 Nouméa Cedex — Tél. : 26 52 26 — Fax : 26 52 07. À la maîtrise d'oeuvre : CUBE SARL — Thomas WACHTER — Tél. : 78 21 40. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.