SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE CALÉDONIE AVIS D'APPEL D'OFFRES Réfection du parking de l'immeuble Laville…

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE CALÉDONIE AVIS D'APPEL D'OFFRES Réfection du parking de l'immeuble Laville La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la réfection du parking de l'immeuble LAVILLE, situé 10, rue du Docteur-Guégan — Quartier-Latin, à Nouméa. La consultation est ouverte. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 02 : VRD. Une visite obligatoire de présentation du site, en présence du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre, est programmée le mardi 8 novembre à 10 heures sur place à l'immeuble LAVILLE, 10, rue du Docteur-Guégan, Quartier-Latin, Nouméa. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, service Patrimoine 1 er étage, 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez COPY DUCOS, complexe Ducos Factory à Nouméa, tél. : 25 34 10, à partir du lundi 24 octobre 2011. L'offre sera reçue, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC), 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn —BP 412 — 98845 Nouméa Cedex — Tél. (687) 28 23 16 — Fax (687) 28 43 56. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant le mardi 15 novembre 2011, à 16 heures. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Le coût proposé par les entreprises, Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, la qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le début prévisionnel des travaux est prévu par la SIC au 1 er février 2012. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.