AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence : Le Jardin des Sens Opération : Le Jardin des Sens — Construction de 70…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence : Le Jardin des Sens Opération : Le Jardin des Sens — Construction de 70 logements et 1 zone commune au Mont-Dore. La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de viabilisation et de construction d'une résidence Senior de 70 logements et 1 zone commune au Mont-Dore. La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse pour un même lot en groupement d'entreprises solidaires. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : Lot 01 Gros-oeuvre Lot 01.A Fondations profondes Lot 02 A. Voirie — Réseaux humides ; Lot 02.B Murs bois Lot 02.0 Réseaux sec enterrés Lot 02.D Matériel électrique Lot 02.E Station d'épuration Lot 03 Terrassement — Mur de soutènement Lot 04-07 Charpente et couverture Lot 10 Peinture Lot 13 Electricité Lot 14 Plomberie / Sanitaires Lot 14B Production d'eau chaude solaire Lot 15 Menuiseries aluminiums ou PVC / Serrurerie Lot 18 Menuiseries bois Lot 18.A Cuisines Lot 18.B Placards Lot 19 Revêtements sols et murs Lot 22 Plâtreries / Cloisons légères Lot 28 Aménagement des abords / Espaces verts Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès de : Cabinet d'architecture Atelier 13 au 7, rue Lamartine — Baie-des-Citrons —BP 4811 — 98847 Nouméa Cedex — Tél. : 28 52 06 — Fax : 26 49 79. La SIC au 15, rue Guynemer — Quartier-Latin — BP 412 — 98845 Nouméa Cedex — Tél. : 28 23 16 — Fax : 28 43 56. Les dossiers peuvent être retirés chez : "Tirage de Plans" —8, rue Valbonne —Quartier-Latin à Nouméa — Tél. : (687) 27 56 50 — Fax : (687) 28 78 92. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : mercredi 29 novembre 2011, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict res, pect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Le coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.