AVIS D'APPEL D'OFFRES Réhabilitation de la résidence Boutonnet Opération : Rénovation des parties communes…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Réhabilitation de la résidence Boutonnet Opération : Rénovation des parties communes. La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de réhabilitation de la résidence Boutonnet située rue Albert-Dehay à Nouméa. La consultation est ouverte pal lots séparés avec possibilité de réponse pour un même lot en groupement d'entreprises solidaires. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : Lot 01 Gros œuvre, Lot 02 VRD/Terrassement, Lot 06 Étanchéité, Lot 10 Peinture / Ravalement de façades, Lot 13 Électricité, Lot 14 Plomberie – Sanitaires, Lot 18 Menuiseries intérieures (bois), Lot 19 Revêtements de sols et murs en carrelage, Lot 22 Plâtrerie –Cloisons légères, Lot 27 Serrurerie, Lot 28B Aménagements des abords et espaces verts. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le Cabinet ECMO, 23, route de l'Anse-Vata – Complexe Odéon 2002 – 98800 Nouméa Cedex. Les dossiers peuvent être retirés à compter du vendredi 4 novembre 2011 chez : COPYGRAPH, 30, rue Auguste-Brun – Quartier-Latin – 98800 Nouméa – Tél. : (687) 24 01 48 – Fax : (687) 24 01 47. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : lundi 28 novembre 2011, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Le coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.