SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALÉDONIE AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence universitaire…

Maître d'ouvrage : SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALÉDONIE AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence universitaire de Nouville ‑ Travaux de cloutage de talus Opération : Résidence universitaire de Nouville à Nouméa. La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour des travaux de cloutage de talus sur le site de la Résidence universitaire de Nouville à Nouméa. La consultation est ouverte avec possibilité de réponse en groupement d'entreprises solidaires. Le lot concerné par le présent appel d'offres est le suivant : Lot 02E : Cloutage. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès de : Bureau ETEC 7 bis, rue Suffren — Immeuble Le Kariba — BP 79 — 99845 Nouméa Cedex — Tél. : 25 19 70 — Fax : 25 04 85 ; La SIC au 15, rue Guynemer —Quartier-Latin — BP 412 — 98845 Nouméa Cedex — Tél. : 28 23 16 — Fax : 28 43 56. Les dossiers peuvent être obtenus, sur simple demande auprès de Guillaume BOYER, chargé d'opérations à la SIC, à l'adresse mail suivante : guillaume.boyer@sic.nc Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : mercredi 30 novembre 2011, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : le coûts proposés par les entreprises, le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.