SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALÉDONIE AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction du centre…

Maître d'ouvrage : SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALÉDONIE AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction du centre international de séjour et d'expertise pour le compte du CTOS Opération : Centre International de Séjour et d'Expertise (CISE) à Dumbéa. La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de construction du Centre International de Séjour et d'Expertise pour le compte du CTOS à Dumbéa — Koutio. La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse pour un même lot en groupement d'entreprises solidaires. Les lots concernés par le présent appel d'offres sont les suivants : Lot 01A Fondations profondes, Lot 01 B Gros oeuvre, Lot 02 Voirie et réseaux divers — VRD, Lot 06 Étanchéité, Lot 08 Serrurerie, Lot 10 Peinture, Lot 13A Électricité, Lot 138 Télédistribution — Contrôle d'accès, Lot 13C Climatisation, Lot 14A Plomberie, Lot 14B Production d'eau chaude, Lot 15 Menuiserie aluminium, Lot 18 Menuiserie bois, Lot 19 Revêtement de sols, Lot 22 Plâtrerie, Lot 25A Espaces verts, Lot 25B Clôtures et portails. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès de : Cabinet d'architecture HENRY-VARICHON au 10, rue Marillier — Valléedes-Colons — 98800 Nouméa — Tél. : 24 93 62 ; La SIC au 15, rue Guynemer —Quartier-Latin — BP 412 — 98845 Nouméa Cedex — Tél. : 28 23 16 — Fax : 28 43 56. Les dossiers peuvent être retirés chez : "Tirage de Plans" — 8, rue Valbonne — Quartier-Latin à Nouméa — Tél. : (687) 27 56 50 — Fax : (687) 28 78 92. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au : vendredi 16 décembre 2011, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Le coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage délégué se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres