SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE AVIS D'APPEL D'OFFRES Réparation des structures béton Bâtiments…

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE AVIS D'APPEL D'OFFRES Réparation des structures béton Bâtiments duplex T, U, X et Y Résidence du Vallon d'Argent 5 Quartier de Magenta Aérodrome ‑ Nouméa La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la réparation des structures béton, des bâtiments duplex T, U, X et Y de la résidence citée en objet, Quartier de Magenta Aérodrome, Nouméa. La consultation est ouverte. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 01 : Gros oeuvre. Une visite obligatoire du site, en présence du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre, est programmée le mardi 13 décembre 2011, à 9 heures, sur place au bâtiment duplex T, 152, 154, 156, 158, rue Henri-Boissery, Quartier Magenta Aérodrome, Nouméa. L'attestation de visite devra obligatoirement être contresignée par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : Au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, Service Patrimoine, 1' étage, 15, rue Guynemer Mont-Coffyn à Nouméa, Tél. : 28 23 16 –Fax : 28 43 56. Les dossiers pourront être retirés chez COPY DUCOS, complexe Ducos Factory à Nouméa, téléphone 25 34 10, à partir du 2 décembre 2011. L'offre sera reçue, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC), 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn – BP 412 – 98845 Nouméa Cedex – Tél. (687) 28 23 16 –Fax (687) 28 43 56. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant le mardi 20 décembre 2011 à 15 heures. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, La qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le démarrage des travaux est prévu par la SIC en février 2012. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.